建设工程委托审计合同 篇1
甲方：___________联系人：___________地址：___________电话：___________邮政编码：___________
乙方：___________联系人：___________地址：___________电话：___________邮政编码：___________
甲方与乙方经协商一致，签订下列合同条款。
第一条 审计范围
1、工程项目名称：;
2、工程建设规模：;
3、建设工程审计业务范围：是指下列(注：从下列项目中选填审计范围分类编号，不在下列业务范围内的，可另行约定)审计业务。
(1)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
(2)建设工程预算编制、审核;
(3)建设工程结算审核;
(4)建设工程决算审核;
(5)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
(6)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
(7)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等;
(8)检查施工、采购合同订立是否规范;
(9)检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理;
(10)检查施工、采购合同的执行情况;
(11)检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况;
(12)检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响;
(13)检查工程款支付情况;
(14)检查工程资料形成的合规性。
第二条 甲方的义务
1、甲方应提供的建设工程审计材料如下：
(填写材料名称)___________;
2、甲方应负责与本建设工程造价审计业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件;
3、乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达乙方要求及资料转送;
4、甲方应在日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复;
5、甲方应当授权本审计业务的代表，负责与乙方联系。
第三条 乙方的义务
1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价;
2、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见;
3、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价;
4、向甲方提交与工程审计业务有关的资料及报告，包括工程审计的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、审计工作计划等;
5、提供《审计报告》一式六份;
6、按合同约定的范围实施审计业务。
第四条 甲方的权利
1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容;
2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议;
3、当甲方认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第五条 乙方的权利
甲方在委托的建设工程审计业务范围内，授予乙方以下权利：
1、乙方在审计过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告;
2、乙方在审计过程中，有权对第三人提出与本审计业务有关的问题进行核对或查问;
3、乙方在审计过程中，有到工程现场勘察的权利。
第六条 违约责任
(一)甲方的责任
1、甲方应当履行建设工程委托审计合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿造成的损失;
2、如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程审计酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
(二)乙方的责任
1、乙方的责任期即建设工程委托审计合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应相应延长合同有效期;
2、乙方责任期内，应当履行建设工程造价审计合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价审计酬金总额(除去税金);
3、乙方对甲方或第三人书面提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担赔偿责任。
第七条 审计收费(注：本条第1款、第2款仅作为示范指导，具体项目审计费用计算及支付方式可视情况参考使用或由合同双方协商约定)。
1、审计费用金额
(1)本次审计总费用为人民币___________元(小写：___________元);
(2)费用构成：___________(填写审计总费用分项构成)。
2、费用支付方式
甲方同意按以下的支付时间与金额，支付乙方的正常服务费：
签订合同后日内，预付%预付款计元，当工作量完成%时，预付%款计元，剩余部分待审计结果定案时一次付清。
3、其他
(1)如果甲方对乙方提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书5日内向乙方发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议酬金项目的支付;
(2)因建设工程审计业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由甲方承担;
(3)乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价审计业务范围内其费用由乙方承担;在委托的建设工程审计业务范围以外经甲方认可，其费用由甲方承担;
(4)如果由于无法预见的原因，致使乙方从事本合同所涉及的审计服务实际时间较本合同签订时预计的时间有明显的增加或减少时，甲乙双方应通过协商，相应调整本合同第七条第1项下所述的审计费用。
第八条 保密
乙方在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
第九条 合同变更与解除
1、如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成或需要提前出审计报告时，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决;
2、如有未尽事宜，甲、乙方经协商后可签订补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力;
3、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14 日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿;
4、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
第十条 合同争议的解决
因违约或解除合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同的生效
1、本合同自双方签字盖章之日起生效;
2、本合同的建设工程审计业务自___________年___________月___________日开始实施，至___________年___________月___________日终结;
3、建设工程委托审计合同执行中共同签署的补充与修正文件为本合同的组成部分;
4、本合同一式四份，双方各执两份。
甲方：___________(盖章)乙方：___________(盖章)
法定代表人(代理人)：___________法定代表人(代理人)___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
建设工程委托审计合同 篇2
工程地点：_______________________________
合同编号：_______________________________
勘察证书等级：___________________________
发包人：_________________________________
勘察人：_________________________________
签订日期：_______________________________
发包人：__________________________________
勘察人：__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________任务
根据《民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称：____________________________________
1.2工程建设地点：____________________________________
1.3工程规模、特征：____________________________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：________________________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：____________________
1.6承接方式：____________________________________
1.7预计勘察工作量：__________________
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式。
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____________元(大写____________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的._______%的工程进度款，计_____元;勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人贡任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：________________________________
第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____________仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。
发包人名称：________________勘察人名称：________________
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字)________法定代表人：(签字)________
委托代理人：(签字)________委托代理人：(签字)________
住所：______________________住所：______________________
邮政编码：__________________邮政编码：__________________
电话：______________________电话：______________________
传真：______________________传真：______________________
开户银行：__________________开户银行：__________________
银行帐号：__________________银行帐号：__________________
建设行政主管部门备案：______鉴证意见：__________________
(盖章)(盖章)
备案号：____________________经办人：____________________
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
建设工程委托审计合同 篇3
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条约》及有关法律条文，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及工程计量：工程量约万，具体施工位置以甲方在工程现场划定的范围为准;测量方式、计算方法以每月甲乙双方的预测方量为主，最终验收方量以甲、乙双方共同测量的吹填区域数据作为结算依据。
自工程完工之同起10内，甲方必须组织进行验收测量，如甲方在规定时间内不做工程验收，则最终方量以乙方竣工测量的结果作为结算依据。
四、工期要求：暂定为6个月(自甲方具备施工条件之日起算)五、综合单价：1)、土方单价：
元/3(以上单价不含税金，若甲方要求开具工程发票，税金由甲方承担。
吹填最远排泥距离不得超过1000米，吹填土质不得超过三类土，超出上述排距及土质标准，施工单价另定)。
六、工程款支付：甲方负责向乙方提供柴油(0#)及润滑油，但油价、油质、油量等事项需由乙方事前认可。
乙方应付的油款由甲方从应付乙方的每月工程进度款中扣除。
每月25日，由甲乙双方共同对当月的工程量进行测量和计量，工程进度款按每月完成工程量的80%计付。
合同工程完工验收且收到乙方申报的结算资料后2个月内，甲方应审定工程款并结清工程尾款。
若甲方在收到乙方的结算资料后2个月内未审定工程款并结清工程款的，则按乙方申报的工程款金额确定工程款，由甲方按乙方申报的工程款金额支付工程款给乙方，并由甲方对拖欠的工程款按月利率
1.5%计付利息给乙方。
七、验收要求：以自然吹填土体状态验收。
八、各方的权利和义务
(一)甲方的权利义务：
1、甲方委派1名管理人员对工程施工的全过程进行管理并协调各方关系。
甲方驻现场代表有权监督任何可能影响工程质量的事项，有权对质量不合格的工段、工序要求停工整改。
2、甲方代表有权按照施工计划，督促乙方配备足够的施工设备和人员，确保按期完工。
乙方如无法满足施工进度计划要求，甲方有权要求乙方增加设备和人员参加施工。
3、为乙方提供技术支持，负责丌挖区的施工导线放样。
4、甲方负责田堰和排水口的修筑与维护，负责乙方挖泥船施工补水，负责疏挖区及吹填区域的清障工作。
5、由于甲方原因造成乙方停工，甲方需承担停工期间乙方在本项目的所有人员的工资并补偿设备停歇台班费(按国家相关定额计价)，且乙方有权解除合同，撤出工地。
6、甲方为乙方提供船舶进出场所需的场地，修整场地所发生的一切费用由甲方承担.7、甲方应为乙方办妥海事、环保、路政、协调地方关系等相关手续，并交纳相关费用。
(二)乙方得权利和义务：
1、遵守施工合同条款，按期保质完成施工任务。
2、服从甲方的管理，文明施工，改善员工的卫生生活条件，按时发放员工的工资，不得无故拖欠。
3、负责本施工队伍的生活临时设施搭建。
4、搞好安全生产工作，确保安全无事故，如发生安全事故由乙方承担。
5、乙方贷资200万元(作为工程进度支付油料费用，施工完后必须返回乙方)。
九、其他
1、柴油最高限价确定为8500元/吨，油价超过8500/吨的，由甲方补偿柴油差价给乙方(柴油标号为号柴油以上，确保设备(正常运行)。
2、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签字盖章后生效。
未尽事宜，双方另行协商解决。
3、双方协商不成，发生争议的，双方均可向乙方所在地的海事法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：________
_法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：___________
_______年____月____日
_________年____月____日
建设工程委托审计合同 篇4
甲方：（总承包人）
乙方：（劳务分包企业或专业分包企业）
项目农民工工资。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用账户管理的意见》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：
一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。
二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。
三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月劳务分包工程进度款的依据，并从中扣除。
四、农民工工资发放及考勤
1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为未进入施工现场。
2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等。
3、甲方委派劳资专管员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权、为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未会签的，视为当日无农民工出勤。
五、违约责任
施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：
1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。
2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。由甲方先行支付所欠工人工资。经核实，高估冒算超出费用，甲方按倍向乙方收回，从剩余劳务工程款中直接扣除。
3、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。
本协议一式二份，双方签字盖章后生效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表：（签字）法定代表：（签字）
年月日年月日
（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议双方可根据项目的具体要求进行补充。）