建筑装饰装修合同 篇1
甲方： (下称甲方) 乙方： (下称乙方)
甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方 装修装饰工程项目，达成以下协议：
一、工程内容： 。
二、工程造价：工程总承包价约人民币 元。其中单价按双方确认的工程预算表，工程量按实结算，拆除及清运废土项目包括本项目所有应拆除和清运的范围。
三、施工工期： 个日历天(自 年 月 日开工至 年 月 日完工，其中一期工程应于 年 月 日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影响， 工期相应顺延。)
四、乙方必须按甲、乙双方确定的设计方案和国家建筑行业施工技术要求进行制作、安装。乙方施工人员进驻工地现场须服从甲方工程管理人员安排，遵守甲方的规章制度，自觉清理现场卫生，做到安全、文明施工。
五、付款方式：本合同签订之日甲方先付给乙方备料款人民币 元。 余额待工程完工验收合格 天内付清。
六、工程质量标准： 乙方必须根据甲方提供设计施工图纸及有关技术资料，按国家有关施工规范、施工技术操作规程精心施工，所用材料质量必须达到设计要求及甲方确定的样品要求。
七、工程质量保修：工程质量保修期为一年，自验收合格之日起计，在保修期限内，发现工程质量问题，乙方应当天派人到现场无偿修复。
八、违约责任：工程质量不符合合同规定，乙方负责无偿维修或返工，因维修或返工造成逾期交付的，每逾期一天乙方应向甲方按工程总造价千分之五，偿付逾期违约金;工程不能按合同规定的工期交付使用，乙方每逾期一天应向甲方支付违约金 元。甲方如不能按时付款，工期顺延，所造成的后果由甲方负责。
九、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项：工程项目如有数量增减或改动，在装修过程中共同协商解决。
十一、本合同一式二份，双方各执一份(含设计平面图、预算表各一份)。，具有同等效力，合同自双方签订之日起生效。
十二、补充条款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑装饰装修合同 篇2
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一部分 协议书
一、工程名称：
二、工程期限：工期为 天(有效工作日) 约定开工日期： 年 月 日。
竣 工 日 期 ： 年 月 日。
三、施工地点：郑坊镇郑坊村
四、承包范围：
本工程设计范围的建筑结构、水电等(二次装修在同等条件下优先由乙方承包施工)。
五、承包性质：包工包料(不含二次装修)。
六、工程质量标准：
本分包工程质量标准双方约定为：合格
七、工程内容：土建
八、本合同正本一式四份。
九、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求或用户已投入使用，工程款结清后自动终止。
十、合同签订后，承、发包双方需提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，作为本合同的补充。
十一、本工程建设面积：约2846.28㎡，合同单价：1150
十二、双方均保证本合同记载的名称、住所、电话、传真、电子邮箱、开户银行、账户信息等的真实有效。一方信息如有变化应于变更之日起15天内书面告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。
第二部分 工程款项的支付与结算
一、本合同所指的款项均为人民币。工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”，结合土建建筑的特殊情况，按以下方式支付：
本工程垫资工程，主体结构浇砼封顶时支付总工程款的50%，内外墙砌筑全部完成且基本粉刷完成支付总工程款30%，主体结构及脚手架拆除，全部工程施工完成，乙方提供竣工报告且经甲方组织验收后支付总工程款17%。
发包人应按本合同约定的时间支付工程款，如逾期，发包人在收到承包人通知书2天后仍未支付，承包人可在发出通知之日起3天内停止施工，发包人也应承担起相关的违约责任，并从逾期日第四天起按日支付合同总款项的5‰违约
金，及因停工等带来的其他经济损失。
二、工程竣工结算：
工程竣工验收报告经发包人认可后10天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在10天内进行核实，确认后发包方按照约定的合同支付方式进行工程竣工结算并支付。
第三部分 通用条款
一、发包方应提供施工图纸六套。
二、发包方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方不得擅自修改。
三、发包方如需设计变更，必须由设计单位作出正式修改通知书，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商。
四、方案设计、工程施工图设计委托承包方负责设计的，设计费由发包方承担。
五、发包方负责施工地“三通一平”的施工准备工作及必要的施工用电用水费用，并且水、电的接入点离工地不能
六、承包方运抵工程现场的材料，无论损坏或丢失，在工程交付使用前承包人拥有全部处置权和保管权。
七、施工中如发现设计不当或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方。如因果发生费用增加(包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
八、因发包方原因延误工期的，发包方承担工地每人每年30天伙食费。
九、如二次装修甲方需要外脚手架可以和承包方协商。
十、本合同之外的第三方提出的配套施工费用不包含在本合同中。
第四部分 工程的延期与质量
一、遇下列情况，工期相应顺延。
1、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行的。
2、施工地点因发包方原因，未能完成三通一平，致使不具备开工条件的。
3、一周内非承包人原因停电、停水、纠纷、雨雪、风
4、因发包方原因(如行政手续不全、甲方代表签证不及时、场地不符合施工要求等)而致使承包方无法正常施工的，或因发包方负责的其他工程项目因交叉施工影响承包方正常施工的，则工期相应顺延。
5、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包方应以书面形式通知承包方，推迟开工日期。并赔偿承包人延误期内材料涨价的差额，并相应顺延工期。
6、发生不可抗力原件，参照部颁建筑工程承包合同范本通用条款中有关“不可抗力”条款解决。
7、施工期跨跃春节的，扣减工期28个日历天(春节前10天起计)。
8、承包方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的经济支出向监理工程师(或发包方代表)提交书面报告。监理工程师应在48小时内给予书面答复，逾期没有书面答复的，视为已被监理工程师认可。
9、因承包人原因不能按时进场的，工期延误不予调整。
二、本工程质量应达到：合格。
第五部分 竣工验收与保修
一、验收：
1、承包人应在完工后10天内递交《工程完工报告》，发包人在收到《工程完工报告》后10天内组织有关单位进行土建单项验收，并在验收后3天内给予认可。如有需要可以提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。
2、发包人收到承包人送交的《工程完工报告》后7天内不组织验收，或验收后3天内不提出修改意见，视为竣工验收通过已被认可。
3、发包人收到承包人《工程完工报告》后7天内不组织验收，从第8天起承担工程保管及一切意外责任。
二、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人擅自使用的，视做工程已通过竣工验收。并承担由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
三、因承包方原因造成的质量缺陷，在质保期内，应由承包方无偿保修。因发包方使用不当或不可抗力引起的，则由承包方提供有偿服务。
四、本工程保修期为壹年，保修起讫日自本工程完工之日开始计算，但最迟保修开始之日不超过发包方收到承包方
五、本合同描述的“工程完工日”是指：合同内容的土建施工任务全部完成，土建施工人员撤场之日。
第六部分 违约责任
本合同签订生效后，双方应严格遵守合同条款，任何一方违反合同约定，应承担违约责任。承包人违约，承担直接损失的1%违约金。发包人工程款支付违约，应承担合同总款项的每月5‰的违约金。其他事项违约承担合同价款的1%违约金，但文本前面条款中已有约定的按前述条款执行。发生争议的，各方可直接向起诉方所在地人民法院起诉。
第七部分 安全责任及其他
一、承包方应遵守国家有关工程建设安全管理的法律法规，安全施工、文明施工。并承担建筑行业法律法规规定的一切法律责任。
二、承包方在施工地的办公及生活设施应自行解决，发包方给予协助。
三、本合同如有未尽事宜，双方参照部颁建筑工程施工合同范本相应条款。
第八部分 补充条款
此合同一式四份，经双方签字盖章后生效。
发包方： 承包方：
委托人： 委托人：
建筑装饰装修合同 篇3
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包方式： 包工包辅料
1.4工期：总工期为： 日历天，本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
1.5工程质量：按国家有关装饰装修标准，质量合格及以上。
1.6合同价款(人民币大写)：
第二条 甲方工作
2.1开工前 2天，向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并附物品详细清单。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托 / 监理公司进行工程监理，监理公司任命 / 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 /份。工程监理费用由甲方承担。
2.4负责保护好周围建筑及装修，做好设备管线、古树名木等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费用。
第三条 乙方工作
3.1向甲方提供整体效果图、局部效果图、施工图纸以及具体的施工方法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定同意，并签字认可后方可施工。
3.2指派田海继(联系电话：)为乙方驻工地代表。负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项工程相关事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线，由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算款中扣除。
3.6工程施工过程中以及竣工未移交甲方之前，由乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若损坏由乙方负责承担一切经济损失。
第四条 工程变更
4.1甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方以施工报价单上写明的项目为准;发生变更的，以变更单载明的内容为准;工程量按工程中实际发生的为准。
4.2在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，必须提前与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。为保证工程统一管理和保护甲方利益，乙方严禁施工工人与任何人(包括甲方)私下商定变更或进行其他私下交易。与工程相关所有事宜，甲方应与乙方的工程代表联系解决，否则由此引起的一切后果由甲方负责，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
4.3 已施工完成的项目如需变更，则完成部分将按实际工程量据实结算。
第五条 关于工期的约定
5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用，以乙方列出的单据为凭证。
5.2因甲方未按约定完成工作，如甲方未按时支付工程款等，影响工期，工期顺延。甲方未按约定支付每一笔款项,超过5天乙方有权单方面解除合同并追究甲方的违约责任，同时乙方不承担任何违约责任。
5.3因乙方责任，不能按期开工或中途无效停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。
5.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致连续停工8小时以上，工期相应顺延。
第六条 关于工程质量及验收的约定
6.1本工程以施工图纸、施工方法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20_)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-20_)、等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准并需符合国家有关环保方面的要求。
6.2本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。在设计方案不变、材料品牌不变的情况下，部分工程项目达到优良标准，不另向乙方支付由此增加的费用。
6.3乙方必须及时通知甲方对阶段工程、隐蔽工程进行验收，甲方接到通知后必须在两日内完成对该段工程的检查和验收，并完成相关手续。如甲方不按时参加阶段工程的验收，乙方可自行验收，甲方必须应予承认。
6.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但两次验收时间差不得超过5天，否则甲方应承担违约责任。
第七条 关于工程价款费用、工程结算和保修
7.1付款方式
本合同生效后，甲方分 5 次，按下表约定支付工程款，尾款分两次结清。
7.2 经甲乙双方协商，同意工程款支付至下列制定账户： 姓名：
账号：
开户银行：
每次支付工程款后，由乙方出具收据，并捺印。
7.3 经甲乙双方协商，工程质量保证金为工程结算价格的5%。工程总体保质期为 年( 年 月 日至 年 月日)，甲方在保修期满一年后，保修期止2日内向乙方结清所预留质保金，每延误一天向乙方支付0.1%滞纳金。
7.4工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在5天内结清尾款，如超过5 天，每延误一天向乙方支付0.1%的滞纳金。
7.5 乙方应认真核对施工图纸，仔细报价，工程结算总价不能超过合同价格的5%，若超出合同价格的5%视为甲方无支付能力，不予结算。
7.6 乙方在收到甲方结算款后，向甲方交回钥匙并开具工程保修单。(未出现在报价单上及变更单上的项目，乙方均不予保修及承担任何责任)
7.7如果本工程结束，验收及交接手续未办清之前，甲方就开始使用该场地，本工程则视为合格工程。
第八条 关于材料供应的约定
8.1凡由乙方采购的材料，进入施工现场前需经甲方或监理确认，方可使用。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若乙方使用，对工程造成的损失由乙方负责。
8.2本工程按照报价图纸规定，应由甲方自购的施工材料，应在分项工程开工前3天内由甲方采购供应到施工现场，甲方对材料的质量、数量负责。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
第九条 有关安全生产和防火的约定
9.1 甲、乙双方之间的一切约定应签订文字协议，所有口头承诺均无效。
9.2甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
9.3乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
9.4由于乙方提供的图纸或做法在施工中违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全事故，由乙方承担一切责任。如果属于不可抗力原因，乙方不承担任何责任。
9.5由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第十条 奖励和违约责任
10.1 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天， 乙方支付甲方 500元违约金。由于甲方原因，逾期付款，宽限期过后(宽限期为5日)，每逾期一天，甲方需向乙方支付 500 元违约金，以此类推。
10.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
10.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
10.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自运用，视为已验收合格。
10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条 争议或纠纷处理
11.1甲、乙双方签定合同后，任何一方不得以任何理由单方面终止此合同(除合同条款规定的以外)。
11.2合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
11.3当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由管辖地人民法院仲裁。
第十二条 附则
12.1本工程按现场情况或者甲方意愿需要增加工程时，应另订协议。
12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份。
12.3本合同履行做法说明，项目施工前，乙方应充分考虑施工工艺以及施工成本，不得以任何理由增加施工预算。
12.4附件
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人：身份证号：代理人：身份证号：年 月 日
法定代表人： 身份证号： 代理人： 身份证号： 年 月日
建筑装饰装修合同 篇4
甲方(委托方) 签约时间
乙方(施工方) 签约时间
为规范装饰工程装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、装饰施工地点：
2、装饰施工内容：详见《工程预算书》。
3、承包方式：。
4、工期：工程期限天，从至 年 月 日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款：大写 小写 元。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
2、合同签订后：甲方支付总款的，计元。 当日，甲方支付总价款的%，计元; 当日，甲方支付总价款的%，计元; 当日，甲方支付总价款的%，计元; 尾款甲方应在本工程竣工验收合格后 日内一次性付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
2、甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，消除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，叫甲方审定。
2、指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方任表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失有乙方负责。
五、施工内容个工期的更变
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系， 在签定《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
六、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中问工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。
6、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。
七、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元：甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付违约金。
3、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方
4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方索任并承担损失。
5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性能，由此发生的损失或事故(包括罚款)，乙方负责并承担损失。
八、工程保修
1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之同计算，保修期为一年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之目起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
4、本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
九、纠纷处理
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或协商、调解不成的，当事人可按下列第 种方式处理：
(1)提交黄山仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、其他约定事项
十一、本合同一式 份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方： 乙方：
姓名(签名)： 姓名(签名)：
地址： 地址：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
开户银行：
帐号：